Annonce légale MISE EN SECURITE DE L'AVENUE DE LONGWY

MAIRIE DE LONGLAVILLE

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché de Travaux

Identification du pouvoir adjudicateur :

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de LONGLAVILLE 18 place du 24 Juillet 1897 54810 LONGLAVILLE TEL 03 82 24 50 96 - FAX 03 82 24 03 70. E-mail : mairie@longlaville.fr.

Type du pouvoir adjudicateur : Statut de l'organisme : Collectivité territoriale.

Activités principales : Services généraux des administrations publiques.

Autorité compétente du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de la Commune de LONGLAVILLE.

Adresse administrative : Mairie de LONGLAVILLE 18 Place du 24 Juillet 1897 54810 LONGLAVILLE TEL 03 82 24 50 96 - FAX 03 82 24 03 70. E-mail : mairie@longlaville.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Internet : www.xmarches.fr.

Objet du marché :

Intitulé attribué au marché : Mise en Sécurité de L'Avenue de LONGWY.

Intitulé : Voirie et Réseau Divers Maçonnerie.

Classification CPV : 45233253-7 / 45233141 / 45112500 45262522-6.

Structure du marché : Le présent marché n'est pas un marché alloti au sens des dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113- 11 du Code de la commande publique.

Il ne présente pas de tranches ferme et optionnelle au sens des articles R2113-4, R2113-5 et R2113-6 du code de la commande publique.

Délai d'exécution fixé : Période de préparation.

Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG, la période de préparation n'est pas incluse dans les délais d'exécution précisés ci-après.

La durée de la période de préparation :

- 4 semaines. Elle commencera à courir à compter de la date de réception par l'entrepreneur de la notification du marché.

Délai d’exécution des travaux : Les délais d'exécution sont fixés à : Le délai de réalisation est de 3 mois. Le délai d'exécution commencera à courir à compter de la date de l’ordre de service qui prescrira de commencer les prestations de la tranche.

Caractéristiques principales : Voirie et réseaux divers et maçonneries

Conditions relatives au marché :

Modalités essentielles de financement et de paiement : Les modalités de financement sont les suivantes : financement sur les fonds propres de la commune.

Délai maximum de paiement : 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services : Après attribution aucune forme de groupement ne sera exigée.

En application des dispositions de l'article L.2112-2 du Code de la Commande Publique, l'exécution du marché comporte une clause d'insertion obligatoire.

Mode de passation : Marché à procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique. Cette procédure fait suite à la consultation n° c2024-01 du 15/07/2024 déclarée infructueuse, sans suite.

Critères de recevabilité des candidatures : Référence professionnelle et capacité technique Justifications à produire pour la partie candidatures : Les candidats devront fournir impérativement les éléments suivants à l’appui de leur candidature :

- DC 1 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants, disponible à l'adresse suivante :

- http://www.economie.gouv.fr, rubrique DAJ, thème : formulaires déclaration candidat ;

- Le candidat veillera à utiliser les derniers documents mis à jour.

- DC 2 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse suivante :

- http://www.economie.gouv.fr, rubrique DAJ, thème : formulaires déclaration candidat ; a Le candidat veillera à utiliser les derniers documents mis à jour.

- Déclaration sur l'honneur.

- Attestations de régularité fiscale et sociale.

- Présentation d'une liste des principaux travaux similaires effectués par le candidat.

Le DUME est accepté.

Critères de jugement des offres : Cf le Règlement de Consultation

Justifications à produire pour la partie offres : Cf le Règlement Général de Consultation

Une visite des lieux est recommandée, mais non obligatoire.

Date limite de réception des offres : le vendredi 20/09/2024 à 17 h 00

Délai de validité des offres : 60 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Informations complémentaires : Numéro de référence attribué au marché : 202402

Adresse de téléchargement du dossier de consultation : www.xmarches.fr L'attention des candidats téléchargeant les DCE de façon anonyme est attirée.

Le retrait anonyme ne permet pas d'obtenir automatiquement les informations suivantes :

- Modification du DCE en cours de marché.

- Publication d’un Avis Rectificatif.

- Publication des questions / réponses destinées aux candidats.

Conditions particulières de retrait des dossiers : Uniquement téléchargeable par voie électronique.

Conditions de remise des candidatures ou des offres : Les offres seront transmises par voie électronique obligatoirement sur la plateforme www.xmarches.fr

Date d'envoi du présent avis : mardi 20 aout 2024.